Перейти к содержимому

Договор по изготовлению памятников

Договор на изготовление памятников - «Мемориальный дизайн»

ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Г. Долгопрудный «____» __________________ 20____ г.

ООО «СНК-МКК», именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице _________________________, действующего на основании Устава, и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется изготовить и передать Покупателю детали надгробного сооружения из ___________________________________

в количестве, сроке, и ассортименте, согласно спецификации в соответствии с чертежами заказчика.

1.2. Спецификация считается неотъемлемой частью договора

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена, поставляемого изделия согласовывается с потребителем.

2.2. Стоимость договора составляет: _____________________________________________________________________________________

2.3 Цена и общая сумма договора установлены соглашением сторон и не подлежат изменению в дальнейшем.

3.1. Продавец гарантирует соответствие поставляемой продукции ГОСТу 23342-91,а также чертежам и эскизам Покупателя.

3.2. В случае обнаружения дефектов по вине Продавца, устранение их производится за его счет

3.3. Продавец доводит до сведения Покупателя, что природный камень- индивидуален и имеет свой неповторимый рисунок прожилок и включений, которые не являются признаком плохого качества. Возможно наличие небольших каверн (d=2-3 мм и глубиной 0,2-0,4 мм) и вариации в цвете, что объясняется структурой материала, но не ухудшает его декоративных и прочностных качеств. Выше перечисленные особенности материала не являются дефектом, и претензии по ним не принимаются!

3.4. Гарантия на изделие предоставляется в течении 1 (одного) календарного года.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата производится наличными в кассу Продавца или путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.2. Оплата производится в следующем порядке:

· 50 % от суммы оплачивается в момент заключения договора;

· Окончательный расчет (оставшиеся 50%+ стоимость граверных работ) производится после приемки Покупателем готового изделия до его отгрузки .

4.3. Продавец не приступает к изготовлению изделия до получения предоплаты.

4.4. Изделия отгружаются Покупателю при 100% оплате.

5. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Срок исполнения заказа ______________________________________________ с момента получения предоплаты.

5.2. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять изделие по акту приемки-передачи ( в 2-х экземплярах).

5.3. При получении изделия должен присутствовать сам Заказчик (с данным договором и чеками об оплате), либо лицо, представляющее Заказчика (с доверенностью).

5.4. Передача изделия производится путем самовывоза в открытое транспортное средство.

5.5. В случае длительного хранения готового изделия (более 6 (шести) месяцев со дня изготовления) Покупатель оплачивает расходы в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день хранения. Срок оплаты – в момент получения товара.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.

6.2. При недостижении согласия споры решаются в суде общей юрисдикции.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Во всем остальном, предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Заводская, дом 2.

Р/счет 40702810510000002157 в Долгопрудненском ф-ле

АК ФБ «Инноваций и Развития» г. Москва

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ ИЗДЕЛИЙ

Г. Долгопрудный «____» __________________ 20____ г.

ООО «СНК-МКК», именуемое в дальнейшем «Установщик» в лице _________________________, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Установщик обязуется установить Заказчику детали надгробного сооружения из ___________________________________

в количестве, сроке, и ассортименте, согласно спецификации в соответствии с чертежами заказчика.

1.2. Спецификация считается неотъемлемой частью договора

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена, поставляемого изделия согласовывается с потребителем.

2.2. Стоимость договора составляет: _____________________________________________________________________________________

2.3. Цена и общая сумма договора установлены соглашением сторон и не подлежат изменению в дальнейшем.

3.1. Установщик гарантирует соответствие установки чертежам и эскизам Заказчика.

3.2. В случае обнаружения дефектов по вине Установщика, устранение их производится за его счет

3.3. Заказчик обязан заблаговременно подготовить место для установки памятника и обеспечить доступ Исполнителя к месту захоронения. Заказчик несёт ответственность за срыв работы по установке памятника, в связи со своим отсутствием на месте установки в оговоренный сторонами срок или отсутствием допуска на место установки и оплачивает дополнительные расходы за погрузо-разгрузочные работы и доставку.

3.4 Заказчик самостоятельно освобождает место захоронения от демонтированных Установщиком конструкций, либо оплачивает услуги последнего по их доставке в указанное Заказчиком место или утилизации по тарифам Установщика.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата производится наличными в кассу Установщика или путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.2. Оплата производится в следующем порядке:

· 50 % от суммы оплачивается в момент заключения договора;

· Окончательный расчет (оставшиеся 50%) производится после приемки Заказчиком установленного изделия.

4.3. Установщик не приступает к установке изделия до получения предоплаты.

5. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Срок исполнения заказа ______________________________________________________ с момента получения предоплаты.

5.2. При приемки установленного изделия должен присутствовать сам Заказчик (с данным договором и чеками об оплате), либо лицо, представляющее Заказчика (с доверенностью).

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.

6.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде общей юрисдикции.

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Согласно настоящего договора на изделие и работы устанавливаются следующие гарантийные сроки:

- на установку изделий – 1 год (при установке не ранее чем через год с момента захоронения). Указанная гарантия включает в себя _________________________________.

- на естественное разрушение изделия - 25 лет. Указанная гарантия включает в себя ____________________________________.

7.2. Заказчик предупрежден, что при эксплуатации следует оберегать памятник от контакта с открытым огнем, не ронять на него тяжелые предметы, не чистить механическими средствами. Заказчик предупрежден, что в процессе эксплуатации изделий из мрамора необходимо использовать специальные защитные средства и средства для ухода за натуральным камнем.

7.3. Заказчик предупрежден, что вследствие высокой твердости гранит также является хрупким материалом. Следует принимать соответствующие меры предосторожности при самостоятельной транспортировке и установке памятников.

7.4. При обнаружении дефектов в памятнике или установке за период гарантийного срока Заказчик имеет право на устранение дефектов при наличии данного договора и чеков об оплате, и при нормальных условиях эксплуатации. Изделия и их установка снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях: наличие механических повреждений; повреждения связанные с самостоятельным ремонтом, стихией, пожаром и прочими климатическими факторами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами обязательств.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

9.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Во всем остальном, предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Заводская, дом 2.

Р/счет 40702810510000002157 в Долгопрудненском ф-ле

АК ФБ «Инноваций и Развития» г. Москва

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Г. Долгопрудный «____» __________________ 20____ г.

ООО «СНК-МКК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ________________________, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению дизайн-проекта мемориального комплекса, расположенного на ___________________кладбище (именуемый в дальнейшем Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору)

1.2. Приложение №1 считается неотъемлемой частью договора

1.3 Настоящий Договор не включает в себя проведение с пояснениями в виде технической документации Исполнителем инженерных изысканий, инженерных и технических обследований конструкций, электропроекты и т.д., выполняемых специализированными организациями.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма Договора за дизайн-проект составляет ______________________________________________________________рублей.

2.2. Дизайн гравировки (расположение и вид надписи и фото на изделии) не входит в дизайн-проект.

2.3. Полный объем дизайн-проекта состоит из: 4 визуализаций комплекса (4 ракурса) и всех необходимых чертежей для производства изделия.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством.

3.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору, неся при этом ответственность за их действия/бездействия перед Заказчиком.

3.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

3.4. Копии материалов Дизайн проекта остаются у Исполнителя, при этом Исполнитель вправе использовать по собственному усмотрению идеи и концепции, содержащиеся в них.

3.5 Заказчик не имеет права использовать материалы, полученные от Исполнителя в коммерческих целях. Заказчик не имеет права передавать, продавать третьим лицам или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без письменного разрешения Исполнителя.

3.6. Исполнитель имеет право на фото и видео съемку реализованного Объекта. Имеет право на публикацию фото и видео материалов реализованного Объекта на специализированных ресурсах и на сайтах.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата производится наличными в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.2. Оплата работ производится поэтапно авансовым платежом за каждый этап:

· 50 % от общей суммы оплачивается в момент заключения договора за первый этап;

· 50 % от общей суммы оплачивается в момент приемки Заказчиком визуализаций за второй этап;

4.3. Продавец не приступает к разработке дизайн-проекта до получения предоплаты.

4.4. Дизайн-проект передается на руки Заказчику в полном объеме при 100% оплате.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно.

5.2. Срок исполнения заказа ______________________________________________________ с момента получения предоплаты.

5.3. Внесение изменений и дополнений в дизайн-проекту, превышающие квоту в 3 (три) поправки на один Дизайн проект, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения (приложения) к настоящему Договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.

6.2. При недостижении согласия споры решаются в суде общей юрисдикции.

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами обязательств.

Читайте так же:  Трудовой спор 392 статья

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то, представителями сторон.

8.3. Во всем остальном, предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Заводская, дом 2.

Р/счет 40702810510000002157 в Долгопрудненском ф-ле

Типовой договор на изготовления надгробного памятника

ДОГОВОР ПОДРЯДА No ____________________

г. Ярославль «____» ______________ 2018 г.

_______________ -, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Ручкинов Дмитрий Вячеславович действующий на основании свидетельства ОГРНИП 421752697003, именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице менеджера , действующего на основании доверенности , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить памятник, а Заказчик - принять и оплатить результат работ (далее - памятник) в соответствии с заказом (Приложение No1)

1.2. Работы выполняются из материала Исполнителя – карельского гранита.

1.3. Описание характеристик памятника содержится в Приложении No1, подписываемом сторонами одновременно с подписанием настоящего договора и являющемся его неотъемлемой частью.

1.4. Исполнитель считается выполнившим свои обязательства перед Заказчиком в момент передачи ему готового памятника. Установку памятника, подготовку места его установки и демонтаж существующих конструкций (включая памятник) Заказчик осуществляет самостоятельно или на основании Приложения No2.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Общая цена договора составляет рублей, - стоимость материала ___________________ рублей (кроме материалов, необходимых для установки) - стоимость работ__________________________ рублей, включая стоимость работ (кроме дополнительных) по установке памятника В случае своевременного выполнения Заказчиком обязательств по внесению платежей в сроки, установленные п.2.2 договора, Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере __________ рублей, в т.ч. на стоимость материала _________________ рублей, стоимость работ___________________ рублей, Скидка предоставляется путем уменьшения последнего из указанных в п.2.2 договора платежей.

2.2. В день подписания настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю не менее 50% от общей договорной цены, оставшаяся часть уплачивается не позднее чем через 3 (Три) дня после уведомления Заказчика о готовности памятника. Оплата производится наличными денежными средствами в офисе продаж или безналичными денежными средствами на расчетный счет Исполнителя

2.3. Срок изготовления памятника до ________________ 0:00:00, при условии, что в день подписания договора Заказчик оформит Приложение No1 и внесет указанный в п.2.2 аванс. В случае, если оформление Приложения No1 или уплата указанного в п.2.2 договора аванса будет произведены позднее, срок изготовления заказа увеличивается на количество дней, прошедших с момента подписания договора до дня оформления Приложения No1 или внесения аванса, смотря что наступит позднее. Срок, в течение которого Заказчик предоставляет Исполнителю образцы элементов художественного оформления памятника после подписания Приложения No1, также увеличивает срок изготовления памятника. В случае внесения Заказчиком изменений в порядке п.3.1.1 договора срок изготовления памятника также увеличивается каждый раз на 15 (Пятнадцать) рабочих дней.

2.4. Вызов Заказчика на приемку осуществляется не позднее чем за 3 (Три) дня до указанного срока. Вызов выполняется любым удобным сторонам способом – по электронной почте, телеграммой или направлением СМС на телефон Заказчика. Заказчик в случае отъезда или иных обстоятельств обязан заблаговременно предупредить Исполнителя о невозможности прибыть на приемку или получить вызов на приемку памятника.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Вносить изменения в содержание или объем работ, не влекущие изменения их стоимости либо стоимости материала, без дополнительной оплаты в течение 3 (Трех) дней после заключения договора. Изменения, внесенные в содержание или объем работ по истечение 3 (Трех) рабочих дней после заключения договора и влекущие дополнительные затраты, оплачиваются Заказчиком согласно расценок Исполнителя. При отказе Заказчика от оплаты таких изменений Исполнитель в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор и возвратить Заказчику внесенную оплату за вычетом затрат, понесенных к этому времени на исполнение работ по заказу.

3.1.2. В случае, если до изготовления Исполнителем памятника Заказчик по собственной инициативе откажется от дальнейшего исполнения обязательств, последний возмещает Исполнителю полную стоимость материала, уплачивает Исполнителю вознаграждение, пропорционально фактически выполненному к моменту расторжения объему работ, и уплачивает компенсацию в размере 5% от общей стоимости заказа.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Принять изготовленный Исполнителем памятник в его офисе или на производстве и подписать акт приемки–передачи в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления о его готовности. В случае отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель делает на акте соответствующую отметку и подтверждает факт исполнения обязательств путем подписания акта в одностороннем порядке.

3.2.3. В течение 3 дней с момента подписания настоящего договора предоставить фото установленного качества для изготовления портрета в случае, если в заказе присутствует данный элемент оформления.

3.2.4. В течение 3 дней с момента получения ретуши от Исполнителя согласовать ее (по электронной почте или путем подписания листа согласования) или дать обоснованный отказ в согласовании.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. При просрочке внесения авансового платежа более 3 (Трех) дней расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика.

3.3.2. Определить место нанесения и взаимное расположение художественных объектов (надписей, рисунков и т.д.) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой, если Заказчик не указал иного в Приложении No1.

3.3.3. Отсрочить выполнение заказа в случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя как-то: гражданские волнения, военные действия, эпидемии, землетрясения, пожары, аварии транспортных средств, перевозящих продукцию по настоящему Договору, выход законодательных актов и действия административных органов, препятствующие выполнению сторонами своих обязательств и другие стихийные бедствия, предусмотренные законодательством РФ.

3.3.4. Продлить срок исполнения договора в одностороннем порядке на количество дней просрочки в случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления фото и согласования ретуши в соответствии с пп. 3.2.3., 3.2.4.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Приступить к работе по изготовлению памятника незамедлительно после получения первого платежа по п.2.2 настоящего договора.

[Заказчик] ______________/___________________/ (подпись)

3.4.2. Осуществить изготовление и (в случае заказа установки) установку памятника в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. Обеспечить содержание и сохранность памятника до выполнения условий настоящего договора на условиях, установленных ст.4 настоящего договора.

3.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.4.5. В случае невозможности изготовления заказа в срок, уведомить Заказчика об увеличении срока изготовления не позднее 7 рабочих дней, до истечения срока данного договора, путем телефонного звонка, либо смс-сообщения, либо в письменной форме.

4. ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКА

4.1. Хранение готового памятника осуществляется Исполнителем за плату в размере 300 (Трехсот) рублей за каждый полный и неполный месяц по истечении тридцати дней со дня, когда Заказчик должен был явиться на приемку памятника. 4.2. Исполнитель вправе не выдавать Заказчику готовый памятник до внесения Заказчиком платы за его хра-нение.

4.3. В случае, если по истечении 180 (Ста восьмидесяти) дней Заказчик, уведомленный о готовности памятника, не явится за ним, Исполнитель вправе по своему усмотрению в судебном порядке потребовать от Заказчика исполнения обязательств, либо распорядиться результатом работ для покрытия своих расходов по его изготовлению и хранению.

5. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА

5.1. Заказчик предупрежден Исполнителем, что установка памятника на место захоронения в целях его сохранности и соблюдения всех требований к сохранности и сроку службы памятника должна быть поручена специализированной организации либо Исполнителю по отдельному договору.

5.2. Исполнитель не несет ответственность за повреждения, либо иные недостатки памятника, возникшие вследствие, либо в процессе его установки силами Заказчика, либо привлеченных им третьих лиц.

5.3. О намерении воспользоваться услугами Исполнителя для установки памятника (подготовке захоронения, демонтажа существующих конструкций) Заказчик сообщает Исполнителю до приемки памятника. В этом случае Исполнитель принимает на себя обязательства по бесплатному хранению памятника до момента его установки, но не более шести месяцев. В случае истечения указанного срока плата за хранение памятника взимается по указанным в п.4.1 договора тарифам.

5.4. Установка памятника силами Исполнителя оформляется Приложением No2 являющимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

5.5. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя всей информацией о месте предстоящей установки памятника (адрес места захоронения, порядок доступа, возможность доставки памятника к захоронению, известные Заказчику особенности почвы и рельефа местности), а также обеспечить готовность места захоронения к производству работ (расчистка места, удаление растений) и доступ Исполнителя на территорию захоронения ко дню выполнения работ по установке.

5.6. Установка памятника силами Исполнителя включает в себя: доставку памятника до кладбища (иного места установки), разгрузку, доставку до места захоронения на расстояние не более 200 метров от места выгрузки, выравнивание могильного холма, выборку углубления под установочные элементы и уплотнение почвы, монтаж установочного комплекта, цветника, стелы и надгробной плиты. Перечень дополнительных работ и применяемых материалов согласовывается сторонами в Приложении No2.

5.7. Исполнитель не приступает к установке памятника до полной оплаты Заказчиком изготовления памятника, а если оплата производится в рассрочку – ранее получения 70% всех причитающихся платеже. Сроки (дата, промежуток времени) выполнения работ по установке определяются сторонами после приемки памятника Заказчиком по телефонам Исполнителя и могут быть отложены Исполнителем при невыполнении Заказчиком указанных в п.5.5 обязательств, неявке Заказчика (его представителя) на место производства работ либо в случае неблагоприятных погодных условий, препятствующих качественному выполнению работ.

5.8. В случае неявки Заказчика в назначенное время на место производства работ по установке, а равно при выявлении Исполнителем обстоятельств, препятствующих началу, выполнения либо завершению работ, о которых Заказчик не предупредил Исполнителя заранее, Исполнитель вправе не приступать к работам по установке, а Заказчик обязуется возместить Исполнителю затраты на доставку памятника и выезд (простой) персонала по тарифам Исполнителя. До возмещения указанных затрат Исполнитель к выполнению работ во вновь назначенные сроки не приступает.

5.9. До начала производства работ Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость дополнительных работ, предусмотренных Приложением No2. Все дополнительные работы, необходимость в которых будет обнаружена непосредственно в процессе выполнения согласованных работ, оплачиваются Заказчиком непосредственно на месте установки памятника. При несогласии Заказчика оплатить такие работы Исполнитель вправе остановить работы по уста-новке памятника до решения вопроса об их выполнении и оплате.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАМЯТНИКА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Согласно настоящего договора на памятник и работы устанавливаются следующие гарантийные сроки: - на установку памятника – 1 год (при установке не ранее чем через год с момента захоронения). Указанная гарантия включает в себя монтаж стелы, постамента, цветочницы, надгробной плиты. Гарантия не предоставляется в случае, если памятник был установлен при температуре воздуха ниже -5 градусов цельсия, при атмосферных осадках или при наличии видимой влаги до 10 см. от поверхности почвы, а также при установке конструкций со смещением относительно контура могильного холма более чем на 30 см. - на естественное разрушение памятника - 25 лет. Указанная гарантия включает в себя памятника из гранита. Действие гарантий прекращается автоматически при нарушении Заказчиком ограничений, связанных с обращением с памятником, установленных п.6.4.

Читайте так же:  Как составить претензию по осаго

6.2. Заказчик предупреждён, что изготовление памятника производится из природного гранита. При этом необходимо помнить, что образец материала дает лишь общее представление о типе камня. Все нюансы, оттенки, рисунки прожилок и их количество не могут быть воспроизведены и повторены в силу самой природы натурального камня. В зависимости от месторождения и вида гранита возможны вариации в цвете и фактуре, в частности, наличие в материале светлых включений природного происхождения. Вариации оттенка в пределах выбранного типа не могут служить основанием для отказа от памятника или причиной специальной цены. Вышеперечисленные особенности не являются дефектом, и претензии по ним не принимаются.

6.3. Заказчик предупрежден, что нанесенные на памятник изображения и прочие художественные элементы (цветы, орнаменты, животные, символические образы, пейзажи др.) и выполнены вручную и являются результатом творчества лица, их выполняющего, а, следовательно, являются уникальными и неповторимыми. В силу различий между способами получения исходного изображения (образца) и нанесения его на поверхность памятника конечное изображение будет отличаться цветопередачей, оттенками, нюансами в передаче отдельных деталей, а также может отличаться по размеру в целом или его отдельных элементов. Исходя из этого не принимаются претензии по мотивам несходства фотографического изображения, а также изображений (образцов) прочих указанных выше художественных элементов с результатом их нанесения на памятник, кроме случаев, когда в результате независимой экспертизы, проведенной по требованию Заказчика, совершенно очевидно установлено, что на памятнике изображено лицо, иное по сравнению с изображенным на представленном образце (фотографии, портрете) либо изображены художественные элементы, не совпадающие по наименованию, виду, родовым отличиям и другим существенным характеристикам от указанных в Приложении No1.

[Заказчик] ______________/___________________/ (подпись)

6.4. Заказчик предупрежден, что в процессе эксплуатации памятников необходимо использовать специальные защитные средства и средства для ухода за натуральным камнем. При эксплуатации следует оберегать памятник от контакта с открытым огнем, не ронять на него тяжелые предметы, не чистить механическими средствами. В течение первой недели со дня установки исключаются любые механические воздействия на элементы уста-новленного памятника (стела, плитка и т.д.).

6.5. Заказчик предупрежден, что вследствие высокой твердости гранит также является хрупким материалом. Следует принимать соответствующие меры предосторожности при самостоятельной транспортировке и установке памятников.

6.6. При обнаружении дефектов в памятнике или установке за период гарантийного срока заказчик имеет право на устранение дефектов при наличии бланка-заказа и при нормальных условиях эксплуатации. Памятник и установка снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях: наличие механических повреждений; повреждения связанные с самостоятельным ремонтом, стихией, пожаром и прочими климатическими факторами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков изготовления или установки памятника Исполнитель несет ответственность, уста-новленную законодательством о защите прав потребителей.

7.2. За нарушение сроков оплаты работ по изготовлению памятника и платы за хранение памятника Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор составлен в двух равной силы экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу в момент его подписания, может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. В Приложении No1, заказчик предупрежден и подтвердил своей подписью, что к линейным размерам памятника и его отдельных элементов применяются размерные допуски по квалитету 15 в соответствии с ГОСТ 25346.

8.3. Любые изменения или дополнения в договор по инициативе Заказчика, в том числе в части содержания, сроков и стоимости работ, оформляются сторонами письменно в виде дополнительных соглашений или внесения изменений в приложения к договору (оформления новых приложений). Любые иные договоренности и заявления сторон, сделанные устно, кроме указанных отдельными положениями договора, не имеют юридической силы.

8.4. Споры сторон разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – передаются на рассмотрение суда в установленном законом порядке.

8.5. Во всем остальном, о чем прямо не указано в настоящем договоре, стороны руководствуются положениями действующего законодательства о подряде и возмездном оказании услуг.

Как определить, что договор на изготовление памятника составлен правильно?

Установка памятника и благоустройство могилы являются способом выражения уважения и любви к усопшему. Место захоронения – это последний приют покойного, и от того насколько оно ухожено, окружающие делают вывод об отношении родственников к потере. Правильно установленный памятник облагораживает могилу, делает ее более опрятной и благоустроенной. Как правильно заключить договор, чтобы не оказаться жертвой мошенничества?

Защита договора

Этот официальный документ, составленный компанией, предоставляющей услуги организации похорон, изготовления и установки памятника, защищает интересы обеих сторон. В нем описаны права и обязанности клиента и представителя фирмы. Они регламентируются законами РФ и правилами обслуживания населения в Российской Федерации. Грамотное составление договора позволит в случае расхождения интересов защитить свои права в суде.

Порядок заказа памятника

  1. При встрече с представителем компании-изготовителя, обсуждается проект памятника, место и особенности его установки. Для этого заказчик приносит свои эскизы, фотографии, рисунки, сделанные от руки, рассказывает о своих пожеланиях и идеях. При этом, необходимо учитывать, что гравировка и оттенки изображения в рисунке/фото и на памятнике могут отличаться;
  2. Окончательный вариант предложений с местом расположения рисунка, эпитафии, выбранным для текста шрифтом, вписываются в договор подряда и сохраняются в виде технического задания;
  3. Компания, изготавливающая памятник, получает все данные о месте его установки;
  4. Готовый проект отсылается заказчику на рассмотрение, после чего он письменно утверждается. Обговариваются сроки начала и окончания работы, ее оплата;
  5. После этого составляется и подписывается договор об установке памятника. Этот документ выполняется в 2-х экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой получает исполнитель. Если требуется предварительный демонтаж имеющейся могилы, заранее обговариваются сроки и условия снесения старого и монтажа нового надгробья.

Каким должен быть договор?

Это документ оформляется в письменной форме на бланке или ином документе. К договору прилагается эскиз с подробным техническим заданием, схемами и чертежами. Договор должен содержать следующие данные:

  • Название предприятия или полные паспортные данные исполнителя (если он является частным лицом) с регистрационными сведениями;
  • Вид и стоимость предоставляемой услуги;
  • Описание материалов, из которых будет изготовлен памятник;
  • Дата приема заказа и сроки его исполнения. Если имеются гарантийные обязательства, они обязательно упоминаются;
  • Особенности оплаты (аванс и его размер, основная оплата и сроки ее внесения);
  • Подписи исполнителя и заказчика.

По окончании работ заказчик подписывает документ об их приемке. И компания-исполнитель, и заказчик не имеют права после подписания договора вписывать в него в одностороннем порядке дополнительные пункты или отказываться от исполнения своих обязанностей. Любые нарушения влекут за собой ответственность, которая оспаривается в суде и компенсируется в виде денежной неустойки.

Как правильно составить договор с покупателем?

Я занимаюсь продажей памятников и есть типовой договор на изготовление и установку в одном договоре. Также к нему прикладывается бланк заказа где указана общая сумма заказа изготовление и установка цены там все прописываются.

Вопрос в связи с постоянными новыми законодательствами могут возникнуть проблемы с установкой (не пустят фирму на кладбище допустим потому что только местные могут устанавливать по закону как в ленинградской области например). Как мне себя обезопасить в том плане что мне главное продать памятник - и чтобы договор юридически был выполнен. Кто его будет устанавливать мне в принципе не важно. Чтобы случись что - мне заплатили по договору за изготовление памятника.

Правильно ли я понимаю что лучший способ это разделить договора на изготовление и установку? И нужно ли при этом обязательно делить бланк заказа чтобы там не была прописана установка?

Или это совсем не важно? Выполнена часть договора за которую нужно заплатить, а установка это форс мажорные обстоятельства?

Ответы юристов (17)

Я занимаюсь продажей памятников и есть типовой договор на изготовление и установку в одном договоре. Также к нему прикладывается бланк заказа где указана общая сумма заказа изготовление и установка цены там все прописываются.

В принципе, обычная практика, ничего предосудительного в таком договоре нет.

Вопрос в связи с постоянными новыми законодательствами могут возникнуть проблемы с установкой (не пустят фирму на кладбище допустим потому что только местные могут устанавливать по закону как в ленинградской области например). Как мне себя обезопасить в том плане что мне главное продать памятник — и чтобы договор юридически был выполнен. Кто его будет устанавливать мне в принципе не важно. Чтобы случись что — мне заплатили по договору за изготовление памятника.

В таком случае надо менять предмет договора: остаются только подрядные отношения — на изготовление вещи — памятника. А всё остальное нужно убирать тогда.

Правильно ли я понимаю что лучший способ это разделить договора на изготовление и установку? И нужно ли при этом обязательно делить бланк заказа чтобы там не была прописана установка?

Да, в договоре только выполнение работ по изготовлению. По бланкам — это Ваше личное дело, как Вам удобнее работать, так и делайте. Но про установку тогда в бланке можно и не писать.

Или это совсем не важно? Выполнена часть договора за которую нужно заплатить, а установка это форс мажорные обстоятельства?

С форс-мажором могут возникнуть трудности… Вряд ли недоговоренность с администрацией кладбища можно расценить как непреодолимое обстоятельство. Следовательно, за невыполнение обязательств по установке придётся нести гражданско-правовую ответственность.

Есть вопрос к юристу?

Лучше оформлять два раздельных договора: договор купли-продажи памятника и договор об установке памятника. Любое лицо, которое оказывает услуги по установке памятников имеет право установить памятник на любом кладбище. Иначе это противоречит закону и защите конкуренции. Тогда надо жаловаться в ФАС (антимонопольная служба).

Или это совсем не важно? Выполнена часть договора за которую нужно заплатить, а установка это форс мажорные обстоятельства?

Считаю, что самым оптимальным вариантом будет корректировка действующего договора, в котором Вы отразите, что Вы обязуетесь именно изготовить — срок, цена, материал и так далее. Если Вы хотите заключить с клиентом договор на изготовление, то ни к чему указывать в данном договоре действия по установке памятника, так как данный нюанс может вызвать недопонимание со стороны клиента и возможные претензии касаемо сроков оказания услуг:

ст. 27 Закона «О защите прав потребителей»:

1. Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения, машино-места или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся сведений Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости, а также иных предусмотренных требованиями к подготовке акта обследования документов подтверждает прекращение существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение существования помещения, машино-места в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в которых они были расположены, гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой такое помещение или такое машино-место было расположено.
2. Акт обследования подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт. Акт обследования, если это предусмотрено договором подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью подготовившего такой акт кадастрового инженера, для передачи его заказчику по договору подряда.

Читайте так же:  Договор купли-продажи кота

Правильно ли я понимаю что лучший способ это разделить договора на изготовление и установку? И нужно ли при этом обязательно делить бланк заказа чтобы там не была прописана установка? Или это совсем не важно?

Это совсем не важно. Вы вправе заключить смешанный договор, который содержит и куплю-продажу памятника, и услуги по установке.

Статья 421. Свобода договора
3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Просто в договоре укажите условие про форс-мажор, но и без этого указания действует норма закона. Хотя договором можно предусмотреть иные условия.

Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Уточнение клиента

Т/е если я не выполню часть имеющегося договора касательно именно услуг и установки памятника, то за вторую часть договора а именно за изготовление мне заказчик все равно должен будет оплатить, если я выполнил качественно и в срок?

31 Января 2018, 10:54

Ваши размышления верны. Самый оптимальный вариант, это разделить договор и заказ на эти виды услуг.

Что касается услуг, если Вас не допустят к установке памятника, то это является препятствием, не по Вашей вине и Вы вправе приостановить выполнение работ, письменно уведомить об этом Заказчика.

Вам следует указывать в Договоре, что обязанность по обеспечению доступа Вам и Вашим представителям (работникам) на кладбище является обязанностью Заказчика.

Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

С уважением! Г.А. Кураев

Уточнение клиента

У нас как раз есть это все в договоре что заказчик обязан предоставить вход и подготовить место. Имеет ли смысл просто разделять договор чтобы изготовление было отдельно, а услуги отдельно?

31 Января 2018, 10:57

Дмитрий, также учитывайте, что в соответствии со ст. 782 ГК РФ и ст. 32 закона о защите прав потребителей заказчик в любой момент до исполнения заказа имеет право отказаться от работы (услуги). При этом исполнитель имеет право на фактически понесенные им расходы. Поэтому желательно в договоре подряда указать все расходы отдельно, которые ВЫ несете в связи с исполнением заказа.

Еще раз подчеркну: никаких преимуществ разделение договора на два отдельных не даст. Закон позволяет заключать смешанный договор (п. 3 ст. 421 ГК РФ). Просто если Вы продаете памятник и оказываете услуги по его установке, для Вас и клиента удобнее заключить один договор,

Это никак не умаляет Ваши права.

Т/е если я не выполню часть имеющегося договора касательно именно услуг и установки памятника, то за вторую часть договора а именно за изготовление мне заказчик все равно должен будет оплатить, если я выполнил качественно и в срок?

Именно так, Дмитрий! Договор — это прежде всего не бумага с подписями, а соглашение сторон. В данном случае у Вас соглашение о купле-продаже и об установке. А оформить такие соглашения можно и одним документом.

Т/е если я не выполню часть имеющегося договора касательно именно услуг и установки памятника, то за вторую часть договора а именно за изготовление мневсе равно должен будет оплатить, если я выполнил качественно и в срок?

Дмитрий, заказчик обязан оплатить все оказанные Вами в соответствиями с условими договоров услуги.

У нас как раз есть это все в договоре что заказчик обязан предоставить вход и подготовить место. Имеет ли смысл просто разделять договор чтобы изготовление было отдельно, а услуги отдельно?

Если для Вас не сложно это технически, чтобы не спорить по частичной оплате за изготовление и чтобы Вас не обвиняли в навязывании услуг установки, лучше эти услуги разделить и делать 2 отдельных договора на изготовление и на установку, соответственно и заказов, будет 2.

С уважением! Г.А. Кураев

У нас как раз есть это все в договоре что заказчик обязан предоставить вход и подготовить место.

Если не предоставит и не подготовит, то это можно расценивать как отказ от договора установки. Заказчик имеет на это право в соответствии с уже упомянутой ст. 32 закона о защите прав потребителя. Этот момент можно обговорить в договоре в разделе расторжение договора. Укажите например, срок, в течение которого заказчик должен уведомить Вас о времени подготовки места. Если уведомление ВЫне получаете способом, указанным в договоре. то это считается отказом от догвоора. Но и деньги за неоказанные услуги придется вернуть (если они были оплачены).

У нас как раз есть это все в договоре что заказчик обязан предоставить вход и подготовить место. Имеет ли смысл просто разделять договор чтобы изготовление было отдельно, а услуги отдельно?

Разделите Вы договор или нет, это не освобождает заказчика от обязанности предоставить место, куда должен быть установлен памятник. Если заказчик не предоставит место, Вы вправе отказаться от установки памятника и потребовать возмещения убытков.

Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Вас защищает закон, а не разделение договора на два.

Уточнение клиента

Возмещение убытков в данном случае это готовый памятник - т/е за него нужно будет заплатить заказчику? или же моих убытков здесь это то сколько я затратил на изготовление?

Считается ли смешанный договор частично выполненным в том плане что за изготовление заказчик должен заплатить целиком и полностью, а установку - либо предоставить место либо забрать готовое изделие

31 Января 2018, 11:12

Имеет ли смысл просто разделять договор чтобы изготовление было отдельно, а услуги отдельно?

Удобство лишь в том, что с кем-то Вы можете заключить смешанный договор на изготовление и установку, а с кем-то отдельный лишь на изготовление.

Возмещение убытков в данном случае это готовый памятник — т/е за него нужно будет заплатить заказчику? или же моих убытков здесь это то сколько я затратил на изготовление?

Нет. Например, Вы изготовили памятник и привезли его на кладбище, разгрузили, а там оказалось, что место не готово, разрешения нет и пр. Возместить Ваши затраты на транспортировку и разгрузку-погрузку Вы можете потребовать от заказчика.

Считается ли смешанный договор частично выполненным в том плане что за изготовление заказчик должен заплатить целиком и полностью, а установку — либо предоставить место либо забрать готовое изделие

Уточнение клиента

Так а как заставить заказчика заплатить за памятник, если он уже изготовлен. И новое законодательство вдруг будет не позволять нам далее заехать. Представим что дальнейший привоз туда-сюда ни к чему уже не приведет. Мне нужно чтобы я его там выгрузил и оставил получив деньги за изделие в случае, если совершенно невозможно будет проводить услуги далее.

31 Января 2018, 11:23

Мне нужно чтобы я его там выгрузил и оставил получив деньги за изделие в случае, если совершенно невозможно будет проводить услуги далее.

Так можете и отразить в договоре, что в случае невозможности установки изделия, установка осуществляется силами заказчика, но тогда деньги за установку придется вернуть.

Так а как заставить заказчика заплатить за памятник, если он уже изготовлен. И новое законодательство вдруг будет не позволять нам далее заехать. Представим что дальнейший привоз туда-сюда ни к чему уже не приведет. Мне нужно чтобы я его там выгрузил и оставил получив деньги за изделие в случае, если совершенно невозможно будет проводить услуги далее.

Это можно сделать предоплатой в размере за изготовление, либо актом приемки первого этапа работ, если все-таки решите оставить смешанный договор на обе услуги.

Укажите этапы выполнения работ и оплату поэтапную.

Уточнение клиента

Предоплата есть. Но представим что дальнейшие наши действия ни к чему не приведут, и мне нужна полная оплата за изделие если невозможно будет установить. В данном случае кто будет прав? я или заказчик? Он будет говорить не отдам оставшуюся часть так как ты не выполнил все условия договора. А я ему скажу что изделие оплачивайте и забирайте, по законодательным причинам я не могу попасть на ваш участок и поэтому меня это не касается. Кто прав в данном случае?

31 Января 2018, 11:29

Считается ли смешанный договор частично выполненным в том плане что за изготовление заказчик должен заплатить целиком и полностью, а установку — либо предоставить место либо забрать готовое изделие

Договор купли-продажи исполнен полностью и подлежит оплате. А договор на установку не исполнен по вине заказчика. Просто два договора в одном документе, только и всего.

Так а как заставить заказчика заплатить за памятник, если он уже изготовлен. И новое законодательство вдруг будет не позволять нам далее заехать. Представим что дальнейший привоз туда-сюда ни к чему уже не приведет. Мне нужно чтобы я его там выгрузил и оставил получив деньги за изделие в случае, если совершенно невозможно будет проводить услуги далее.

Отвезите памятник домой заказчику и оставьте ему, подписав акт приема-передачи. Заказчик обязан оплатить, иначе обращайтесь в суд.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.