Перейти к содержимому

Договор по монтажу ворот

Типовой договор на ворота

Представляем Вашему вниманию типовые договора на покупку противопожарных ворот.

Российский производитель противопожарных ворот "СтальМСтиль" осуществляет как поставки ворот без монтажа, так и комплексные работы, включающие не только доставку изделий, но и их установку.

Договора могут быть откорректированы по желанию Заказчика.

Скачать договора на противопожарные ворота:

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЛЕТЫ!

Договор подряда с физическим лицом на изготовление и монтаж конструкций; смета, акт и расчетные документы (образцы)

Договор подряда № _______ от ________________________ года

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________ , действующий от своего лица в собственных интересах (далее Подрядчик), с одной стороны и _______________________________________________________ (далее Заказчик) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик выполняет работы, перечисленные в согласованной сторонами смете подрядных работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее Смета), своими силами и средствами с использованием своих материалов и комплектующих, необходимых для передачи изделия, изготовленного по ГОСТ Р 50052-92 (далее Изделие), в пользование Заказчика, а Заказчик своевременно принимает, заверяет и оплачивает работу Подрядчика на условиях Договора.

2. Порядок и условия выполнения работ и расчетов по договору

2.1 Наименование, объем, стоимость, сроки выполнения и место проведения работ, требующихся материалов и комплектующих указываются в Смете. Датой начала работ по Договору является первый рабочий день, следующий за датой внесения задатка.

2.2 Задаток вносится Заказчиком наличными средствами в размере не менее _____ ( ____________________________ ) % от общей суммы Договора указанной в Смете, оформление внесения задатка производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

2.3 Способы выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно, в том числе принимая решение об использовании услуг субподрядчика, о чем Заказчик уведомляется обязательно, если такое требование установлено режимом доступа на объект Заказчика.

2.4 Заказчик обязан обеспечить доступ на объект для беспрепятственного проведения работ Подрядчиком и имеет право в любое время проверять их ход и качество, не вмешиваясь в его деятельность, если не нарушаются правила техники безопасности и распорядка.

2.5 По факту выполнения работ, в том числе досрочно, Заказчик обязан принять готовое к пользованию Изделие. При приемке Подрядчик разъясняет заказчику основные правила использования Изделия и предостережения о последствиях их нарушений, передает в бумажном виде прилагающиеся к изделию паспорта, инструкции, сертификаты и составляет акт сдачи-приемки работ (далее Акт).

2.6 Заказчик обязан подписать Акт непосредственно после его составления Подрядчиком, либо указать на наличие претензий. Перечень претензий с их обоснованием, служащий причиной для отказа от подписания Акта, Заказчик обязан предоставить Подрядчику в письменном виде в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта Подрядчиком. В противном случае, по истечении указанного срока, работы считаются принятыми Заказчиком и Акт подписанным.

2.7 После получения перечня претензий, в случае признания их обоснованными, Подрядчик обязан известить Заказчика о намерении устранить выявленные недостатки в срок не превышающий указанный в Смете как срок исполнения, начиная с первого рабочего дня после даты получения перечня претензий. По факту устранения всех недостатков из перечня претензий Заказчик обязан подписать акт.

2.8 Окончательный расчет по Договору стороны производят сразу после подписания Акта. Общая сумма Договора за вычетом задатка вносится наличными средствами. Оформление окончательного расчета производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

3 . Гарантийные обязательства

3.1 Гарантийный срок обслуживания изделий, установленный подрядчиком составляет ___________________________________ месяцев и распространяется на все рабочие части, сборочные и крепежные узлы Изделия, за исключением: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(перечень исключений, ограничивающих гарантийные обязательства или изменяющих штатный порядок эксплуатации изделия)

3.2 В случае выявления Заказчиком недостатков и неисправностей в период гарантийного срока обслуживания, Подрядчик обязан безусловно их устранить за свой счет в срок не превышающий указанный в Смете, как срок исполнения; но только в случае, если причиной выявленных недостатков и возникших неисправностей не являются нарушения правил применения и эксплуатации Изделия, а также дополнительно оговоренные ограничения гарантийных обязательств и порядка эксплуатации перечисленные в п. 3.1 Договора.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими или влияющими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, стихийные бедствия, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия и другое.

4.2 Наступление обстоятельств должно быть надлежащим образом удостоверено полномочными органами государственного или местного управления или чрезвычайными органами, действующими или созданными после возникновения обстоятельств.

4.3 Сторона, не исполняющая свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна направить другой Стороне письменное извещение об их наступлении в течение 3 (трех) рабочих дней, в противном случае Сторона теряет право на них ссылаться.

5. Заключительные положения

5.1 Все неурегулированные и неупомянутые в тексте договора ситуации, споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в суде в соответствии с действующими на момент заключения договора законами России.

5.2 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и удостоверены подписями Сторон.

Договор подряда на установку забора

Автор документа

Договор подряда на установку забора

Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в ___________________________________________ _______________________ ______ года

(город и т.п.) (число, месяц)

в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий ________________________________________________________________ паспорт _________________________________________________ действующий от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по установке забора из ________________ протяженностью _____ м.п. высотой ___м на строительной площадке Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой и определена на основании сметы (приложение №1) и составляет _______________ _____________________________, в т.ч. НДС 18% - _________.

3.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т.ч. НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.

4.Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.

6.Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.

7.При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора, отвести место для хранения материалов, инструмента и вещей работающих.

9.Заказчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему расположения скрытых коммуникаций находящихся на Объекте Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет.

10.При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

13.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ согласно п.5 Договора (по вине Подрядчика) он уплачивает Заказчику неустойку: в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более __%.

Читайте так же:  Вычеты подоходный налог на детей

14.За просрочку Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы.

15.Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

16.Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации забора.

17.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

18.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

19.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.

20.Каждая из сторон по настоящему договору вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке при условии оплаты выполненных работ или возврата разницы между оплаченной и выполненной стоимости работ.

21.Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

22.При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

23.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

24.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

25.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

26.Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

27.Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров.

28.Неурегулированные указанным способом споры или разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в Суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

29.Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

Скачать договор "Ворота": Договор на изготовление ворот

Доверенность на право подписания договора, если договор подписывается . Срок изготовления гаражных секционных ворот «Алютех»: . Договор соцнайма жилого помещения субаренды нежилого , типовой образец найма, скачать стандартный.

Ворота Изготовление Доставка Монтаж . г. . с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 1 . Образцы договоров: Образец договора подряда из материалов . 8 окт 2012 . . и установке ворот согласно Техническому заданию (Приложение № 1 . В недельный срок по окончании работ по Договору вывезти с .

Пример договора на изготовление и установку металлической .

Договор поставки товара с монтажом. г. ______ ______ г. ООО “______” ( далее Поставщик) в лице ______, действующего на основании Устава, с одной . ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ . с другой

С первыми мы, как правило, заключаем разовый договор на изготовление, . металлические двери;; изготовление ворот металлических;; ограждения; . металла ковка ограждения изделия ООО Подкова-НН новгород нижний мебель кованая решетки художественная ворота изготовим.

Ворота Изготовление Доставка Монтаж

Главная > Документ

Ворота Изготовление Доставка Монтаж .

г. Москва от «___»______________20____г.

ООО «ТехноДом-XL», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Ген. директора Корягина С.А. действующего на основании Устава, с одной стороны и__________________________ именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА работы по изготовлению откатных ворот (в дальнейшем - «Изделия»), указанных в п. 1.2 настоящего Договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить работу.

1.2. Характеристика и комплектация Изделий:

1.3. В случае если у ЗАКАЗЧИКА возникает необходимость в проведении дополнительных работ, он заключает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору, определяется на основании расценок за услуги, согласованных сторонами до начала выполнения работ,

и составляет общую сумму:

в том числе НДС 18%.

2.2. Оплата может производиться по наличному и безналичному расчету в рублях.

2.3. При наличном расчете размер предварительной оплаты составляет не менее 70% цены Договора.

2.4. При безналичном расчете размер предварительной оплаты составляет 100% цены Договора.

2.5. При наличном расчете окончательный расчет осуществляется по факту окончании работ после подписания акта выполненных работ.

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с п.1.1 настоящего Договора.

3.2. Работы начинаются после поступления денежных средств на расчетный счет или кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

Срок изготовления Изделий: 12 рабочих дней.

Срок установки Изделий: 3 рабочих дня.

3.3. В случае монтажа изделий силами ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество установки, а также не несет гарантийные обязательства по регулировке и обслуживанию Изделий.

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своевременно проинформировать ЗАКАЗЧИКА о необходимости предварительных работ по установке Изделий.

4.1. ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательства:

- произвести оплату в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 настоящего Договора;

- предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ доступ к месту выполнения работ.

Задержка предоставления доступа к месту выполнения работ соответственно отодвигает сроки окончания работ.

4.2. После выполнения работ ЗАКАЗЧИК подписывает Акт выполненных работ. В случае если

ЗАКАЗЧИК имеет претензии к ИСПОЛНИТЕЛЮ, они должны быть изложены в указанном акте.

4.3. Если ЗАКАЗЧИК немотивированно отказывается подписать Акт выполненных работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе считать, что работы выполнены надлежащим образом в полном объёме.

4.4. В случае задержки выполнения заказа в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

4.5. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от Изделий с него удерживается 20% суммы, указанной в п.2.1

настоящего Договора. Возврат остальных денежных средств, внесенных ЗАКАЗЧИКОМ, осуществляется после реализации Изделий.

4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за отсутствие согласования с городскими службами соответствия внешнего вида здания его архитектурному облику после проведения монтажных работ.

5. Ответственность сторон и разрешение споров.

5.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством РФ.

5.2. Сторона, чьи права нарушены, направляет другой стороне претензию в письменной форме.

5.3. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 дней с момента получения.

5.4. При не достижении согласия сторона, чьи права нарушены, вправе по прошествии 7 дней с момента истечения срока ответа на претензию обратиться в суд с иском о защите своих прав.

6. Срок действия Договора.

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую силу, по одному для каждой

7. Порядок сдачи-приемки работ.

7.1. Характеристика и комплекция Изделий указана в п.1.2 настоящего Договора.

7.2. Приемка выполненных работ производится сразу после уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА о завершении работ и оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки составляемом в двух экземплярах.

7.3. Претензии по качеству выполненных работ принимаются в течение 2-х рабочих дней в письменной форме.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Гарантийный период определяется в течение 12 месяцев с дня доставки Изделий.

8.2. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия и работы, произведенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

8.3. Гарантия на Изделия не распространяется, если установка Изделия производилась ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно, а также при неправильной эксплуатации или вследствие не соблюдения инструкции по эксплуатации Изделия.

8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие механических, термических, химических, загрязняющих воздействий на Изделия.

9. Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. Нижеследующие обстоятельства должны считаться Форс-мажорными, если они препятствуют выполнению Договора или осложняют его выполнение: стихийные бедствия, блокада, запрещение экспорта или импорта, военные действия, общая мобилизация, валютные ограничения, исходящие от государственных или местных органов, как в месте нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ, так и в месте нахождения ЗАКАЗЧИКА.

Читайте так же:  Дешевая осаго в ярославле

9.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу

обстоятельств указанных в п.9.1 настоящего Договора, должна немедленно известить другую сторону в письменной форме.

Договор по монтажу ворот

Вы что именно хотите? Отказаться от ворот и вернуть деньги или обязать выполнить установку и выплатить неустойку?

ч.2, ст. 23.1 ЗОЗПП,

В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:

передачи оплаченного товара в установленный им новый срок

возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

Так же в претензии требуйте выплатить пеню.

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы (ч.3, ст. 23.1 ЗОЗПП).

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

(ч.4, ст. 23.1 ЗОЗПП).

27 Декабря 2012, 12:56

Есть вопрос к юристу?

Договор на установку металлических дверей

Популярность дверных конструкций, изготавливаемых из металла, сыграла злую шутку с этим товаром. Учуяв спрос, торговать такими изделиями бросились очень многие фирмы и «фирмочки», с готовностью заключающие договор поставки и установки металлических дверей с потребителем. Многие из этих продавцов или производителей не могут поставить дверь нужного качества или же не имеют подготовленных специалистов, способных правильно установить металлическую конструкцию. В итоге покупатель, заплативший свои кровные деньги, оказывается "у разбитого корыта", то есть с дверью, которая либо заклинится через три дня, либо не сможет выступать в роли неприступного барьера на входе в жилище по причине утлости составляющих элементов. Именно поэтому юристы советуют очень внимательно отнестись к моменту, когда будет подписан договор на изготовление и установку металлических дверей, ведь именно этот документ может стать спасением в конфликтной ситуации с нерадивыми поставщиками металлических дверей.

Договор на металлические двери

Для того, что бы в доме или квартире появилась новенькая надежная стальная дверь, клиент должен выбрать фирму, производящую или продающую такие конструкции, определиться с моделью изделия, предоставить возможность произвести замеры на месте установки, составить договор на металлические двери и произвести оплату. При этом следует различать договор поставки металлических дверей, который подразумевает только лишь продажу изделия без последующих монтажных работ и договор на металлические двери, в котором оговорена также и установка металлической конструкции.

Договор на изготовление металлических дверей

Если потребитель решил установить в своем доме железную дверь, то проще всего пойти в специализированный магазин или компанию, изготавливающую двери и купить понравившееся готовое изделие. Однако зачастую клиент хочет получить оригинальное изделие, поэтому заключает договор на изготовление металлических дверей нестандартных размеров или же оригинальной конструкции. Подписывать договор на изготовление металлических дверей нужно обязательно, даже если фирма будет делать стандартную дверь, образец которой можно посмотреть на фото в каталоге. Аргумент о том, что такую дверь уже купили сотни человек и никому из них не понадобились договор и гарантия на металлическую дверь, воспринимать всерьез не следует.

Если изучить образец договора на металлическую дверь, то станет ясно, что в нем должна быть аккумулирована вся нужная потребителю информация. В нем четко должна быть прописана комплектность дверной конструкции и стоимость двери. Если договор подряда на металлические двери подразумевает еще и установку изделия, то нужно указать в договоре бесплатная она или выполняется за деньги. Кроме того, образец договора подряда на металлическую дверь, должен содержать точные сроки поставки заказанного товара, механизм осуществления оплаты покупки двери и гарантийные обязательства, которые берет на себя продавец. Дабы документ имел юридическую силу, он должен содержать подпись уполномоченного лица со стороны поставщика двери, реквизиты и печать компании.

Договор купли продажи металлических дверей

Если происходит покупка двери в магазине или на складе, то в этом случае юридической основой этой сделки должен служить договор купли продажи металлических дверей. Любой стандартный договор такого типа регламентирует отношения между продавцом и покупателем. Первый согласно такому договору должен передать второму товар, а второй обязан уплатить за него оговоренную сумму денег. Однако договор купли продажи металлических дверей должен сопровождаться еще некоторыми документами, а именно: руководством по эксплуатации и паспортом, в котором указана информация об изделии, дате его изготовления и производителе. Покупатель имеет право на расторжение договора купли-продажи металлических дверей, если ему будет предоставлено изделие, не соответствующее заявленным при продаже характеристикам.

Как свидетельствует практика, наибольшее число споров, связанных с металлической дверью в судах, происходит из-за некачественного монтажа. Поэтому договор на установку металлических дверей становится архиважным документом, способным защитить потребителя от нерадивости монтажных фирм. Чаще всего договор на установку входной металлической двери отдельно не заключается, а просто прописывается отдельным разделом в общем договоре на поставку металлической двери. Но в том случае, если дверь куплена у одного продавца, а монтировать ее будут сотрудники другой фирмы, обязательно нужно подписать договор на установку металлических дверей. Образец договора на установку металлических дверей можно найти в сети Интернет или же привлечь к его составлению юриста. Главной задачей документа является обеспечение защиты потребителя в случае некачественной установки. Очень часто бывает так, что монтаж происходит не по той технологии, которую установил производитель дверной конструкции. К примеру, в инструкции по эксплуатации говорится о необходимости фиксации металлической двери в шести или восьми точках, а монтажники решают обойтись всего четырьмя саморезами. В итоге дверь очень скоро провиснет и произойдет заклинивание замка. Вот тогда то и придет на помощь клиенту договор подряда на установку металлических дверей, использовать который можно при защите своих прав.

Если клиент заключил типовой договор на установку металлической двери, то в нем должны быть указана степень ответственности сторон. Отталкиваясь от этого документа и руководствуясь статьей 29 ЗоЗПП нужно составить письменную претензию с указанием всех недочетов и четко сформулированным сроком, в течение которого исполнитель должен устранить допущенные погрешности. Если компания не подсуетится и не исправит дверь в срок, то нужно брать договор подряда по установке входных металлических дверей, составлять иск и идти в суд. Скорее всего, судебный орган удовлетворит иск и обяжет сторону, некачественно выполнившую работу, вернуть деньги или же заключить договор на переустановку металлической двери, если это технологически возможно сделать.

Скачать примерный договор на монтаж и установку металлической двери

Металлические двери являются, пожалуй, наиболее надежным вариантом входных дверей. Они помогут обезопасить дом или офис от несанкционированного доступа, однако показатели звуко- и теплоизоляции металлических дверей, не имеющих дополнительной.

Договор на монтаж (образец)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № М - ___________ 201_ г.

на оказание услуг по установке и монтажу системы «Домофон»

Условия настоящего договора основаны на положениях ст. ст. 426, 428, 445, 702-729, 730-739, 779-782 ГК РФ, Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. ст. 36, 39, 46 Жилищного кодекса РФ.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОФОН-сервис» (в дальнейшем «Исполнитель»), в лице директора Мищенко Константина Борисовича, действующего на основании Устава Общества с одной стороны, и гражданин(ка)

(Фамилия Имя Отчество)

(в дальнейшем «Заказчик»), действующий на основании поручения жильцов подъезда, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по оказанию услуги по установке и монтажу системы «Домофон», в подъезд № дома по ул. , г. Комсомольска-на-Амуре, по месту проживания «Заказчика».

1.2. Срок выполнения работ – 30 (тридцать) календарных дней от даты внесения «Заказчиком» второго платежа согласно калькуляции.

1.3. Работа по оказанию услуги считается выполненной в день подписания Сторонами или их уполномоченными представителями акта приема-сдачи услуг. С этого момента все оборудование, установленное в подъезде и в квартирах переходит к «Заказчику» и является общей долевой собственностью жильцов подъезда в многоквартирном доме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Читайте так же:  Налог на прибыль с процентов по депозитам юридических лиц

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. По заданию «Заказчика» качественно и в сроки, установленные пунктом 1.2 настоящего договора, выполнить монтаж и установку системы «Домофон», по месту жительства «Заказчика».

2.1.2. Установить (доработать существующую) на вход в подъезд дома металлическую дверь, отвечающую требованиям монтажа и устройства системы «Домофон». Утепление двери произвести в течение последующей недели после монтажа. Покраску установленной двери выполнить в течение одного месяца по окончании монтажа системы. Если монтаж системы производился в холодный период года (октябрь-апрель), покраска и запенивание двери выполняются в теплый период года (май-сентябрь). Отделка откосов дверного проема в стоимость двери не входит и может быть выполнена по заявлению «Заказчика» за отдельную плату.

2.1.3. Провести в квартиры жильцов подъезда «Заказчика» линии связи и установить на расстоянии не более 1 (одного) метра от входной квартирной двери переговорное устройство.

2.1.4. Установить осветительные приборы над входной дверью в подъезд, как со стороны улицы, так и в тамбуре подъезда.

2.1.5. После ввода системы в эксплуатацию, своевременно и за свой счет, в течение трех месяцев устранять все недостатки, возникшие в процессе установки и монтажа системы «Домофон».

2.1.6. Безвозмездно предоставить каждой квартире подъезда «Заказчика» по одному ключу от установленной системы «Домофон». За отдельную плату «Заказчик» вправе приобрести любое количество дополнительных ключей.

2.1.7. Для доступа в подъезд «Заказчика» работников аварийных служб ЖЭУ, лифтового хозяйства (для подъездов оборудованных лифтом), почтовой связи предоставить «Заказчику» по одному ключу, для его последующей передачи ответственным лицам вышеназванных служб.

2.1.8. В течение срока службы (5 лет), установленным заводом-изготовителем на изделие «Домофон», по отдельному договору с жильцами подъезда, на возмездной основе проводить сервисное обслуживание системы, в которое входит ликвидация возникающих неисправностей, техническое обслуживание и другие ремонтные работы. По истечении срока службы и в случае выхода из строя изделия, вопрос о распределении затрат по замене оборудования или его части будет решаться на собрании собственников долевого имущества с участием «Исполнителя» и оформляться дополнительным соглашением к договору о техническом обслуживании.

2.2.«Исполнитель» имеет право:

2.2.1. Выполнить работы по оказанию услуг (п.1.1.) ранее сроков, установленных настоящим договором.

2.2.2. Требовать от «Заказчика» оплаты выполненных работ и установленного оборудования, в случае отказа «Заказчика» от исполнения условий договора «Исполнитель» имеет право снять оборудование с подъезда «Заказчика» до проведения полного расчета (п.3.2).

2.2.3. По своему усмотрению и с учетом мнения жильцов подъезда назначать «Старшего Подъезда» (в случае его отсутствия), ответственного за взаимодействие жильцов подъезда с «Исполнителем» как в процессе монтажа и установки системы «Домофон», так и в процессе его сервисного обслуживания.

2.2.4. В отдельных случаях по заявлению жильца подъезда и с письменного согласия Старшего подъезда устанавливать в его квартире переговорное устройство с подключением к системе «Домофон».

2.2.5. Самостоятельно принимать решение о предоставлении скидок по оплате за монтаж и установку «Домофона» малоимущим гражданам, участникам Великой Отечественной войны и Трудового фронта, а так же другим льготникам проживающим в подъезде «Заказчика».

2.3.1. Подписать акт приема-сдачи услуг со всеми жильцами подъезда.

2.3.2. Оплатить стоимость установленного оборудования, выполненных работ и оказанных услуг по ценам и в сроки согласно разделу 3 настоящего договора.

2.3.3. Оказать содействие «Исполнителю» и принять личное участие в организации жильцов подъезда как в сборе денег за монтаж, так и в бережном отношении к устройству «Домофон».

2.4. «Заказчик» имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора составляет сумму в размере ( ) рублей за монтаж и оборудование системы из расчета на одну квартиру подъезда «Заказчика» без учета скидок для льготников. Входная металлическая дверь и дополнительные ключи оплачиваются по отдельным квитанциям.

3.2. Оплата услуги по монтажу и оборудованию (п.3.1.) вносится «Заказчиком» в размерах и в сроки согласно калькуляции, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. В первый платеж входит стоимость установки металлической двери, и дополнительных ключей. Вносится «Заказчиком» после подписания настоящего договора, но не позднее срока указанного в калькуляции. С этого момента «Исполнитель» приступает к изготовлению металлической двери с последующей ее установкой, а также к программированию ключей домофона, при этом подъезд ставится в очередь на монтаж.

3.4. Второй платеж должен составлять сумму не менее одной трети от стоимости монтажа и оборудования домофона, уплачивается «Заказчиком» не позднее срока указанного в калькуляции. После получения оплаты «Исполнитель» приступает к монтажу системы «Домофон», согласно очередности в соответствии с п.3.3.

3.5. Окончательный расчет выполняется «Заказчиком» после подписания акта приема-сдачи выполненных услуг, но не позднее срока указанного в калькуляции. При этом в случае наличия задолженности по расчетам, «Исполнитель» сохраняет за собой право собственности на установленное оборудование и вправе приостановить введение его в эксплуатацию либо временно демонтировать до полного расчета за выполненные услуги.

3.6. «Заказчик» вправе уплатить всю сумму, указанную в п.3.1. договора единовременно в кассу «Исполнителя» (ул. Краснофлотская 21), при этом сроки монтажа не могут быть изменены.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» несет ответственность за качество выполненных работ и в течение трех месяцев после ввода системы «Домофон» в эксплуатацию, самостоятельно и за счет своих средств устраняет выявленные дефекты.

4.2. В случае если «Исполнитель» уже приступил к исполнению договора, а «Заказчик» свои обязательства по внесению авансовых платежей не выполнил, «Исполнитель» вправе обратиться в суд с иском о взыскании с «Заказчика» стоимости уже выполненных работ с последующим расторжением настоящего договора. При этом в качестве соистцов по делу «Исполнитель» вправе привлечь других жильцов подъезда, оплативших свою долю стоимости системы «Домофон».

4.3. «Исполнитель» не несет материальной ответственности за сохранность оборудования, установленного в подъезде и в квартирах «Заказчика». В случае кражи или умышленного уничтожения оборудования, его восстановление осуществляется за счет средств «Заказчика» пропорционально доли (п.1.3) от общей стоимости причиненного ущерба.

4.4. «Исполнитель» не несет ответственности за утерю «Заказчиком» ключей и по просьбе «Заказчика» может выдать ему дубликат ключа за отдельную плату.

4.5. «Исполнитель» не несет материальной и моральной ответственности за проникновение третьих (сторонних) лиц по подъезд дома, а также не решает спорные вопросы, возникающие между «Заказчиком» и другими жильцами подъезда в части оплаты и пользования системой «Домофон».

4.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского и жилищного законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5.2. «Исполнитель» выполняет свои обязательства по договору поэтапно, по мере внесения «Заказчиком» платежей указанных в п.3 договора.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон либо в судебном порядке.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение мирового судьи судебного участка г.Комсомольска-на-Амуре, по месту нахождения ответчика.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7.3. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:

1) Фамилия, Имя, Отчество

2) Домашний адрес

3) Номер домашнего (сотового) телефона.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Договор на установку оборудования

Для проведения монтажа и установки оборудования заказчик и исполнитель заключают договор на установку оборудования, что позволяет избежать спорных моментов. Для составления договора используют бланк, в котором предусмотрены места для внесения данных об исполнителе и заказчике. Предмет договора должен быть описан детально, по пунктам.

В число необходимых сведений, которых должны быть включены в текст договора, входит информация о типе оборудования, его марке и модели, дате выпуска, компании-изготовителе. Во многих случаях к договору прикладывают схему расположения оборудования. Кроме перечисленного, договор включает пункты, в которых оговаривается стоимость работы исполнителя, порядок оплаты его работы, срок выполнения работ, ответственность сторон за неисполнение пунктов договора и др.

Договор на установку оборудования может быть заключен с компанией, предоставляющей свою территорию для размещения оборудования (например, банкомата или платежного терминала на территории торгового комплекса).

Образец договора на установку оборудования можно скачать на этой странице нашего сайта.