Перейти к содержимому

Типовой договор поставки расходных материалов

Договор поставки запчастей №

Главная > Документ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ № ______

г. Ростов-на-Дону «__»________ 2013 г.

ООО «Адванс», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Прилукина Владислава Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», действующий на основании ________________ с другой стороны, при обоюдном упоминании, именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий Договор поставки запчастей (Далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставлять оригинальные запасные части Peugeot (далее – Товар) в соответствии с заказом Покупателя, а Покупатель - принимать и оплачивать Товар в количестве, качестве, номенклатуре (ассортименте) в соответствии с товарными накладными.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям установленных в РФ.

2.2. Количество и ассортимент Товара должно точно соответствовать количеству и ассортименту, указанному в заказе Покупателя. Количество Товара определяется на каждую конкретную партию и фиксируется в счете-фактуре, товарной накладной.

2.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится при подписании Сторонами товарной накладной.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Покупатель направляет Поставщику по электронной почте или факсу предварительный заказ на Товар, в котором обязательно должен быть указан оригинальный код производителя и количество Товара по каждой позиции.

3.2. Поставщик обязуется обработать заказ Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней и сообщить Покупателю ориентировочные сроки поставки Товара, указанного в заказе и направить счет.

3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Поставщика информации о сроках поставки Товара, Покупатель направляет Поставщику по электронной почте или факсу подтверждение заказа. Оплата счета также является подтверждением заказа и согласием с условиями и сроками поставки Товара.

3.4. В случае невозможности поставки части Товара, указанной в заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку Товара до момента получения всего ассортимента и количества Товара, указанного в заявке, либо отказаться от поставки части недостающего Товара и принять ту часть Товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в устной или письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления от Поставщика.

3.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя устного или письменного сообщения о решении в срок, указанный в п. 3.4. настоящего Договора, Поставщик осуществляет поставку той части Товара, которая имеется в наличии.

3.6. Поставка осуществляется путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова д.247, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателя Поставщиком. Погрузка Товара на транспорт Покупателя осуществляется силами Поставщика.

3.7. Передача Товара осуществляется со следующими сопроводительными документами:

3.8. Покупатель обязуется осуществить приемку Товара в присутствии представителя Поставщика и подписать товарную накладную.

3.9. При обнаружении недопоставки Товара по количеству, Покупатель вправе в этот же день потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий Товар при поставке следующей партии Товара.

3.10. При обнаружении поставки Товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Покупатель по своему выбору:

оплачивает Товар по цене, определенной для данного Товара в накладной, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Товара;

отказывается от принятия Товара , не указанного в накладной

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

4.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных.

5.1. Цена на Товар формируется на дату получения заявки исходя из прайс-листа Peugeot с учетом коэффициентов, установленных для Покупателя исходя из среднемесячного объема закупок.

5.2. Цена Товара включает стоимость упаковки, НДС, все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.

5.3. Изменение коэффициентов, применяемых к цене прайс-листа Peugeot на поставляемый Товар возможно не чаще, чем 1 (один) раз в квартал, основываясь на среднемесячном объеме закупок Покупателя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату.

6.2. Моментом оплаты в целях настоящего Договора является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Обеспечить передачу Товара в количестве и ассортименте, указанных в заказе и товарной накладной.

7.1.2. Предоставить на поставленный Товар документы, указанные в п. 3.7. настоящего Договора.

7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

7.2.2. Осмотреть Товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленного по Договору.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Ростовской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) года.

11.2. В случае если ни одна из Сторон за 14 (четырнадцать) дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.

11.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 1 (один) месяц, при этом расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Изменения и дополнения к Договору совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и действительны в случае подписания их уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.4. Настоящий Договор составлен на 4 (четырех) страницах в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

344009 г. Ростов-на-Дону

пр. Шолохова, д. 253

Адрес автоцентра ООО «Адванс»:

344009 г. Ростов-на-Дону

пр. Шолохова, д. 247

т./ф. 8(863) 276-77-77

Южный Филиал ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Ростове на Дону.

Договор поставки товара 2018 года: скачайте образец для заполнения в Word и PDF

Договор поставки товаров – это документ, который заключается при осуществлении купли-продажи той или иной продукции и устанавливает график ее поставки, порядок расчетов между продавцом и покупателем, способ возврата тары (при необходимости). К договору прилагается сертификация с подробным описанием поставляемых товаров и указанием их точного количества.

Согласно договору поставки товаров, продавец обязуется поставить в указанные в документе сроки качественный товар, а покупатель – осуществить его приемку и оплату.

Как заполнять договор поставки товара?

В бланке договора на поставку товара должны указываться следующие сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Информация о покупателе и продавце товара: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Если одной или обеими сторонами договора выступают юридические лица, то указываются их реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием типа, количества и других характеристик товаров или ссылкой на спецификацию, датой и временем осуществления поставки.
  • Сведения о комплектности и качестве поставляемых товаров.
  • Сведения о количестве и товарном ассортименте.
  • Сведения о таре и упаковке товара.
  • Сведения о сроках, условиях и порядке поставки товаров.
  • Сведения о приемке товара по качеству и количеству.
  • Сведения о цене товара, цене договора и порядке осуществления расчетов между поставщиком и покупателем.
  • Сведения об ответственности поставщика и покупателя.
  • Сведения о сроках действия договора и условиях его досрочного расторжения.
  • Сведения о прядке разрешения споров между стонами договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Типовой договор поставки

Предлагаем вашему вниманию готовый образец типового договора поставки.

ООО «________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией (Приложением), а Заказчик принять и оплатить его.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях), которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. Цена и сумма Договора

2.1. Поставляемый по Договору Товар оплачивается по согласованной сторонами цене согласно Спецификациям (Приложениям).

Читайте так же:  Зарплата ниже прожиточного минимума пенсия

2.2. Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии со Спецификациями (Приложениями) за весь период действия Договора.

2.3. В случае изменения цены на Товар Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно (по факсу, нарочно) уведомляет об этом Покупателя.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты за Товар производятся на условии 100 % предоплаты в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. В случае если Товар будет отгружен Поставщиком в адрес Покупателя до внесения предоплаты, то расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение 3 (Трех) банковских дней со дня выставления счет-фактуры Поставщиком.

4. Порядок поставки

4.1. Покупатель формирует письменную заявку на поставку товара не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты поставки.

4.2. Заявка покупателя должна содержать все данные, которые необходимы Поставщику для надлежащего исполнения условий Договора по поставке Товара: номенклатура товара и количество; наименование железной дороги, наименование станций назначения и их коды и т.п.

4.3. Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.

4.4. Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями Договора как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей, указанных Покупателем в заявке.

4.5. При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель или получатель по его поручению обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика.

4.6. Датой поставки считается дата отгрузки Товара Покупателю или перевозчику, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной.

4.7. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными на складе Поставщика или с момента сдачи Товара Поставщиком для доставки перевозчику или организации связи.

5. Качество и комплектность

5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ.

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями по приемке продукции по качеству и количеству, утвержденными Постановлениями ГА СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7.

5.3. В случае несоответствия Товара по количеству и качеству вызов представителя Поставщика обязателен в течение 24 часов с момента получения Товара Покупателем.

5.4. При неявке представителя Поставщика Покупатель осуществляет приемку Товара самостоятельно с составлением акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара.

5.5. В случае если вызов представителя Поставщика окажется необоснованным, расходы, понесенные Поставщиком в связи с выездом к Покупателю, возмещаются последним.

6. Ответственность сторон

6.1. Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «__» ________ ____ г., в части взаимных расчетов до полного их исполнения. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не заявит о намерении его расторгнуть, Договор автоматически пролонгируется на следующий год на тех же условиях.

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств предусмотренных Договором.

8.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

8.6. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу до представления оригиналов документов.

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор поставки и монтажа оборудования

Автор документа

Договор поставки и монтажа оборудования

______________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________, действующего на основании __________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1
Предмет договора

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Статья 2
Стоимость (цена) договора

2.1. Цена настоящего договора составляет ______________ (______________) рублей, в том числе НДС (18 %) ______________ (______________), что подтверждается спецификацией (Приложение)

2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему Договору.

Статья 3
Порядок оплаты

3.1. До «____»__________ 20__г. Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика ______________ (______________) рублей, в том числе НДС ______________ (______________) в качестве аванса по данному Договору.

3.2. В течение ________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки перечислить оставшуюся сумму, а именно - ______________ (______________) рублей, в том числе НДС ______________ (______________).

Статья 4
Обязательства сторон по договору

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. 1 настоящего Договора не позднее ______________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.

4.1.2. Выполнить Работы, указанные в ст. 1 настоящего Договора в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.1.3. Гарантировать качество поставленного Оборудования и выполненных Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.

4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки Адрес Покупателя. Поставка сопровождается Актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания Акта приемки-передачи.

4.1.8. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик представляет Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой. Покупатель в течение ________ рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ________-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8.

4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.

4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ________ дней с даты подписания Перечня доработок.

4.1.12. Сдать выполненные Работы уполномоченным представителям Покупателя.

4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации Оборудования.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии со ст. 2 настоящего Договора.

4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п. 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору:

4.2.3.1. подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения Работ на период производства Работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении Работ и т. п.);

4.2.3.2. временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ________ часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.

4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и Оборудования.

Читайте так же:  Судебные приставы г владимир узнать задолженность

4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.

4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.

Статья 5
Ответственность сторон

5.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения Работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере ________ % от стоимости Оборудования и (или) стоимости Работ (Приложение) за каждый день просрочки, но не более ________ % от цены настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.

5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п. 5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ________ % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более ________ % от цены Договора.

5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя, и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим Договором, возмещается Поставщиком за свой счет.

5.8. Если в процессе выполнения Работ Поставщик поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество Работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Покупателя, компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных Работ.

5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем Договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.

5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом ______________, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6
Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение ________ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

Cтатья 7
Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение ________ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ________ месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору.

7.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным Оборудованием и фактически выполненными объемами Работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.

Статья 8
Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

Статья 9
Прочие условия

9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.3. Содержание настоящего Договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех Сторонах.

9.4. Настоящий Договор с Приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый Договор Сторон относительно изложенного Предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан Сторонами.

9.5. В удостоверение вышесказанного, уполномоченные представители Сторон подписали и скрепили печатями настоящий Договор в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Договор поставки: читаем по слогам

ОБСУЖДАЕМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Целесообразно утвердить такой порядок документооборота в компании, при котором договоры шли бы на подпись директору только после оценки их «по-бухгалтерски».

Если ваша компания занимается торговлей, то наверняка шаблон договора поставки у вас уже есть. Но случается, что покупатели при заключении договора вносят в его проект свои условия, переформулируют некоторые положения. И зачастую только тогда, когда подписанный договор оказывается у вас на столе, вы видите, что нововведения приведут к спорам с налоговиками или необоснованной налоговой нагрузке.

Мы подскажем вам, как лучше объяснить своему руководителю или покупателю, почему не стоит указывать некоторые условия в договоре или нужно формулировать их именно так, а не иначе. Для этого представляем вам образец договора поставки с комментариями.

Договор поставки № 13-14

«14» февраля 2013 г. Дата заключения договора, от которой, как правило, будут отсчитываться сроки, упоминаемые в договоре (например, срок поставки, оплаты)

Общество с ограниченной ответственностью «Уютный офис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя исполнительного директора Удобного Михаила Федоровича, действующего на основании доверенности от 14.02.2011 № 12-11, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Суперконсалтинг», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Напомните руководству, что при заключении договора нужно проверить полномочия представителя контрагента — лучше запросить копии устава организации и решения (протокола) общего собрания участников общества о назначении директора. Это касается новых партнеров, с которыми вы только начинаете отношения, и цена договора высока Камушкина Петра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить офисную мебель (далее — товар):
— стол «Босс» — 2 шт.;
— кресло «Босс» — 2 шт.;
— шкаф «Хранитель» со стеклянными дверцами — 2 шт. Если перечень поставляемых товаров обширный, все наименования, количество и комплектность можно указать в спецификации, прикладываемой к договору

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена каждой единицы товара составляет:
— стол «Босс» — 32 000 руб. (в том числе НДС 18% — 5760 руб.);
— кресло «Босс» — 12 000 руб. (в том числе НДС 18% — 2160 руб.);
— шкаф «Хранитель» со стеклянными дверцами — 32 000 руб. (в том числе НДС 18% — 5760 руб.). При большом ассортименте цену можно указать в спецификации к договору или дать ссылку на прейскурант, размещенный на вашем сайте и находящийся в постоянном доступе.
Конечно, и для бухгалтерского, и для налогового учета проще, если цена записана в рублях. Но ничего страшного не случится, если она будет привязана к валюте или у. е. Главное — четко обозначить, как именно определяется курс валюты, чтобы правильно посчитать в рублях и стоимость товара, и НДС. Не забудьте, что в накладной на отгрузку вы всегда должны указывать сумму в рублях, рассчитанную способом, закрепленным у вас в договоре

Обязательно проверьте:

  • правильность указания цены с учетом или без учета НДС, чтобы потом вам не пришлось задаваться вопросом, как рассчитать налог: высчитать из цены договора или увеличить на сумму НДС цену, указанную в договоре.

В последнем случае, кстати, покупатель может не согласиться на доплату суммы налога, и вам придется взыскивать ее через суд или платить НДС за счет собственных средств;

  • правильность примененной ставки НДС. Если вы рассчитаете НДС по неправильной ставке, то покупателю не дадут вычет по НДС. Он может потребовать от вас вернуть сумму уплаченного им налога, к примеру, по завышенной ставке (18% вместо 10%) как неосновательное обогащени е Постановление 18 ААС от 24.08.2010 № 18АП-7049/2010, № 18АП-7052/2010 . А если вы, наоборот, выставили НДС по ставке 10% вместо 18%, то при налоговой проверке недостающую часть налога наверняка взыщут с вас.

2.2. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент вручения товара Покупателю в месте нахождения Покупателя в состоянии, готовом к использованию.
Товар считается готовым к использованию после его сборки специалистами Продавца. Если доставка и сборка поставляемого товара входят в стоимость товара, то лучше использовать такую формулировку. Ведь налоговый орган может придраться, если в вашем договоре будет написано, к примеру, так:
«Поставщик обязуется бесплатно доставить и собрать приобретенную Покупателем мебель». Тогда налоговики могут попытаться взыскать с вас НДС, а с покупателя (разумеется, его инспекторы) — налог на прибыль, рассчитанные с рыночной стоимости услуг по доставке и сборк е подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 8 ст. 250 НК РФ ;
«Цена товара, указанная в спецификации, включает стоимость его доставки до Покупателя и сборки. ». Если при этом сам товар облагается НДС по ставке 10% (как, например, при продаже детских кровате й подп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ ), то налоговики могут попытаться доначислить НДС по ставке 18% с части цены товара, составляющей рыночную стоимость доставки/сборк и Письмо МНС от 19.04.2004 № 01-2-03/555 .
Кроме того, при рекомендуемой нами формулировке можно не записывать в договоре условие о переходе права собственности на товар.
Это право возникнет у покупателя именно с момента вручения ему товара.
А вам на эту дату надо будет признать доход для целей налогообложения прибыл и п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 39 НК РФ; п. 1 ст. 223 ГК РФ

Читайте так же:  Гос налог на машину

2.3. Оплатить товар Покупатель должен в следующем порядке:

2.3.1. Предварительная оплата Если вы берете с покупателя какую-то сумму до отгрузки, покупатель может настаивать на включении в договор условия об авансе. Ведь для него это возможность принять к вычету НДС с уплаченного аванса. Конкретную сумму аванса указывать необязательно — для вычета НДС достаточно наличия условия о предоплате.
Вам при получении предоплаты придется уплатить НДС с ее суммы. Причем, по мнению Минфина, полученная до отгрузки товара сумма облагается НДС независимо от того, как вы назовете ее в договоре: аванс или задато r Письмо Минфина от 02.02.2011 № 03-07-11/25 . Поэтому, если вы в качестве способа обеспечения договора решили использовать задаток, безопаснее с него заплатить НДС как с аванса. Хотя суды часто выступают на стороне налогоплательщика: по их мнению, задаток в момент его получения платежную функцию не выполняет и включаться в налоговую базу по НДС не долже н Постановление 7 ААС от 06.05.2010 № 07АП-2923/10 в размере 30% от стоимости товара, что составляет 45 600 (сорок пять тысяч шестьсот) рублей, перечисляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего договора.

2.3.2. Оставшиеся 70% стоимости мебели, что составляет 106 400 (сто шесть тысяч четыреста) рублей, оплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки мебели (п. 3.1 настоящего договора).

2.4. При приобретении Покупателем в течение 6 месяцев десяти единиц кресел «Босс» (с учетом поставленных по настоящему договору) Поставщик обязуется передать Покупателю одиннадцатую и последующие единицы товара Если вы поставляете непродовольственные товары, лучше давать скидки, бонусы и премии за выполнение какого-либо условия договора покупателем (к примеру, за досрочную оплату или за закупку определенного количества товара) только на предстоящие поставки товара.
При предоставлении скидки, премии, бонуса на уже поставленные товары вам придетс я Постановление Президиума ВАС от 07.02.2012 № 11637/11 :
корректировать накладные и счета-фактуры на товар и передавать покупателю исправленные документы;
корректировать налоговую базу по НДС и налогу на прибыль. Денежный бонус удобно использовать лишь поставщикам продовольственных товаро в п. 4 ст. 9 Закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ ; Письма Минфина от 12.01.2011 № 03-07-11/02, от 13.11.2010 № 03-07-11/436 . Его можно учесть во внереализационных расходах, и НДС он не облагаетс я п. 8 ст. 250, подп. 19.1 п. 1 ст. 265, подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ; Письмо Минфина от 01.04.2010 № 3-0-06/63 по цене ниже первоначальной на 7% за единицу товара с учетом НДС.

Объясните своему маркетинговому отделу, что лучше не давать бонус в натуральном виде, товаром. Допустим, в договоре сформулировано: «Поставщик уплачивает Покупателю бонус путем передачи ему пяти единиц товара». Налоговая читает это как «безвозмездная передача и получение товара». Поэтому:

  • вы должны будете уплатить НДС исходя из рыночных цен подаренного товара, а в «прибыльных» расходах его стоимость не учтете;
  • покупатель не сможет принять к вычету НДС по подаренному товару, ему придется уплатить налог на прибыль с рыночной стоимости «подарка», а списать его стоимость в уменьшение базы по налогу на прибыль при дальнейшей его продаже будет нельзя.

3. Сроки поставки и сборки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Условие о сроке может быть согласовано также путем установления графика поставки, прилагаемого к договору. Там указываются конкретные даты и часы поставки (например, для скоропортящихся продовольственных товаров), периоды поставки (предположим, «ежемесячно, каждое 10-е число месяца»)

3.2. При просрочке внесения Покупателем предварительной оплаты за товар срок поставки сдвигается на количество дней такой просрочки.

3.3. Поставщик обязан собрать товар в течение 3 трех) рабочих дней со дня его вручения Покупателю.

3.4. Поставщик обязан передать Покупателю первичную документацию по поставленному товару:
— накладную на товар — в день отгрузки товара Покупателю;
— акт о сборке товара — не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда была завершена сборка товара;
— счет-фактуру по поставленному товару — не позднее 5 (пяти) рабочих дней после отгрузки товара Покупателю.

4. Ответственность сторон

4.1. При нарушении Поставщиком срока поставки мебели, предусмотренного п. 3.1 настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Используйте именно такую формулировку, чтобы было видно, что:
вы можете требовать или не требовать уплаты неустойки;
покупатель обязан уплатить неустойку только после предъявления вами требования об ее уплате. Если в договоре вы запишете «обязан уплатить неустойку», налоговики могут включить в налогооблагаемый внереализационный доход сумму неустойки, которую вы не стали брать с покупателя. Например, платеж был задержан вашим постоянным покупателем впервые и на небольшой срок. И вы решили не взыскивать неустойку: сохранение хороших отношений с клиентом дороже. И хотя даже Минфин признает, что с неполученной неустойки налоги не платятся, не исключено, что вам придется идти в суд, чтобы доказать эт о Письма Минфина от 16.08.2010 № 03-07-11/356, от 03.04.2009 № 03-03-06/2/75 Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от цены не поставленного в срок товара за каждый календарный день просрочки.

4.2. При нарушении Поставщиком сроков передачи Покупателю первичной документации, предусмотренной п. 3.4 настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Используйте именно такую формулировку, чтобы было видно, что:
вы можете требовать или не требовать уплаты неустойки;
покупатель обязан уплатить неустойку только после предъявления вами требования об ее уплате. Если в договоре вы запишете «обязан уплатить неустойку», налоговики могут включить в налогооблагаемый внереализационный доход сумму неустойки, которую вы не стали брать с покупателя. Например, платеж был задержан вашим постоянным покупателем впервые и на небольшой срок. И вы решили не взыскивать неустойку: сохранение хороших отношений с клиентом дороже. И хотя даже Минфин признает, что с неполученной неустойки налоги не платятся, не исключено, что вам придется идти в суд, чтобы доказать эт о Письма Минфина от 16.08.2010 № 03-07-11/356, от 03.04.2009 № 03-03-06/2/75 Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,03% от цены товара за каждый день просрочки передачи документов.

4.3. При нарушении Поставщиком сроков сборки товара Покупатель вправе предъявить Используйте именно такую формулировку, чтобы было видно, что:
вы можете требовать или не требовать уплаты неустойки;
покупатель обязан уплатить неустойку только после предъявления вами требования об ее уплате. Если в договоре вы запишете «обязан уплатить неустойку», налоговики могут включить в налогооблагаемый внереализационный доход сумму неустойки, которую вы не стали брать с покупателя. Например, платеж был задержан вашим постоянным покупателем впервые и на небольшой срок. И вы решили не взыскивать неустойку: сохранение хороших отношений с клиентом дороже. И хотя даже Минфин признает, что с неполученной неустойки налоги не платятся, не исключено, что вам придется идти в суд, чтобы доказать эт о Письма Минфина от 16.08.2010 № 03-07-11/356, от 03.04.2009 № 03-03-06/2/75 Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от цены не собранного в срок товара.

4.4. При нарушении Покупателем срока оплаты стоимости товара, предусмотренного п. 2.3.2 настоящего договора, Поставщик вправе предъявить Используйте именно такую формулировку, чтобы было видно, что:
вы можете требовать или не требовать уплаты неустойки;
покупатель обязан уплатить неустойку только после предъявления вами требования об ее уплате. Если в договоре вы запишете «обязан уплатить неустойку», налоговики могут включить в налогооблагаемый внереализационный доход сумму неустойки, которую вы не стали брать с покупателя. Например, платеж был задержан вашим постоянным покупателем впервые и на небольшой срок. И вы решили не взыскивать неустойку: сохранение хороших отношений с клиентом дороже. И хотя даже Минфин признает, что с неполученной неустойки налоги не платятся, не исключено, что вам придется идти в суд, чтобы доказать эт о Письма Минфина от 16.08.2010 № 03-07-11/356, от 03.04.2009 № 03-03-06/2/75 Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по нему, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.2. Стороны договариваются о том, что первичные документы, касающиеся поставки, сборки и оплаты товара, они будут составлять и представлять друг другу по унифицированным формам, утвержденным Госкомстатом. Хотя новый Закон о бухучете и не обязывает составлять документы по формам Госкомстата, это можно продолжать делать. Ведь такие документы уже содержат требуемые законом реквизиты и автоматически формируются во многих бухгалтерских программа х ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ . Если вы все же решились на использование самостоятельно разработанных форм первички, будьте готовы к тому, что покупатель захочет увидеть:
приказы об их утверждении;
санкции в договоре поставки за «неправильные» первичные документы. Ведь, к примеру, из-за отсутствия какого-либо из обязательных реквизитов в них покупателю могут отказать в вычете НДС

5.3. В случае возврата Покупателем бракованного товара Поставщику возврат будет оформляться накладной на отпуск материалов на сторону Вы можете договориться с покупателем об оформлении возврата брака любым документом, удобным обеим сторонам (к примеру, расходной накладной, накладной по форме № ТОРГ-12 и др.). Можно использовать для этого как унифицированные формы, так и разработанные самостоятельно (форма № М-15).